Договор на создание программного обеспечения

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 2429 Просмотров

ДОГОВОР № ____ о создании Программного обеспечения г. Теперь нужно с клиентом заключить договор для небольших работ по разработке и. Стоимость работ по Договору составляет 5000 (пять тысяч) руб.

Посмотреть документ в галерее:

При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____)[8] рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ, указанной в п.

После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ повторяется. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы. Любая из Сторон может потребовать внесения изменений в Договор, в том числе по условиям, срокам, составу и стоимости работ. Требование Исполнителя о внесении изменений не является обязательным для Заказчика, если Исполнитель не докажет, что данное требование связано с технической невозможностью выполнить работы без изменения ТЗ.

Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)

Требование Заказчика о внесении изменений является обязательным для Исполнителя. Исполнитель в течение ____ (____)[9] рабочих дней со дня получения соответствующего требования направляет Заказчику смету по внесению соответствующих изменений с указанием стоимости работ и сроков их выполнения. Исполнитель может отказаться от исполнения требования Заказчика о внесении изменений только в случае технической невозможности их реализации. Внесение изменений оформляется подписанием Сторонами Дополнительного соглашения (форма Дополнительного соглашения – Приложение к Договору).

Исполнитель обязуется выполнять работы, указанные в п. При необходимости, по согласованию с Заказчиком, Исполнитель вправе привлекать к исполнению Договора третьи лица, без дополнительной оплаты Заказчиком, неся за них полную ответственность, в т. По конфиденциальности предоставляемой информации, за качество выполнения работ, а также за убытки в порядке, предусмотренном в п. Допуск представителей третьих лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в п. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В каждом случае нарушения любого из: сроков выполнения работ, установленных в Приложении № 2 к Договору, сроков устранения выявленных несоответствий, установленных в Протоколе несоответствий, сроков внесения изменений в соответствии с п. Договора, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______)[10] %, включая НДС, от общей стоимости работ, указанной в п. Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более ________ (_______)[11] % от этой суммы за каждый случай. В случае нарушения сроков оплаты, установленных в Приложении № 3 к Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____ (____)[12]%, включая НДС, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более ________ (_______)[13] %, включая НДС, от этой суммы.

Обязательство Стороны по выплате неустойки возникает у нарушившей Стороны после получения ею письменного требования об уплате неустойки от другой Стороны. Несвоевременное оказание содействия Исполнителю, предусмотренного Договором (включая, предоставление технических ресурсов, рабочих мест, удовлетворяющих требованиям Исполнителя). Исполнитель вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, которые повлекли для Исполнителя невозможность выполнения работы, либо в случаях, предусмотренных п. О приостановлении работ Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика, указав причины, по которым работы приостановлены и необходимые действия Заказчика по их устранению.

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

Об устранении причин приостановления работ Заказчик обязуется незамедлительно письменно уведомить Исполнителя. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как критические (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______)[14] %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ [15] просрочки, но не более ________ (_______)[16] % от этой суммы за каждый случай. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как важные (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______)[17] %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ [18] просрочки, но не более ________ (_______)[19] % от этой суммы за каждый случай.

В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как средние (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______)[20] %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____ [21] просрочки, но не более ________ (_______)[22] % от этой суммы за каждый случай. В каждом случае нарушения сроков исправления дефектов, классифицируемых как незначительных (в соответствии с Приложением № 5 к Договору), установленных в Приложении № 5 к Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ____ (______)[23] %, включая НДС, от общей стоимости работ по Договору, за каждый ____[24] просрочки, но не более ________ (_______)[25] % от этой суммы за каждый случай.

Исполнитель несет ответственность за действия своих работников, выполняющих работы в помещениях Заказчика. Допуск работников Исполнителя к выполнению работ в рамках Договора в помещения Заказчика производится после их ознакомления уполномоченными лицами Заказчика с нормативными документами Заказчика по обеспечению.

Договор на разработку программного обеспечения

После ознакомления с вышеуказанными документами, работники Исполнителя подписывают обязательство о выполнении требований этих документов. В случае причинения Заказчику убытков в результате нарушения работниками Исполнителя требований нормативных документов Заказчика по обеспечению информационной безопасности в ходе выполнения работ в помещениях Заказчика, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику причиненные ему убытки. Исполнителем производится гарантийное обслуживание ПО сроком ____ (______) __[26] со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

В случае обнаружения дефектов в разработанном ПО в течение, в соответствии с Классификацией дефектов (Приложение к Договору) (не включая дефекты в базовом программном обеспечении и аппаратных компонентах, принадлежащих Заказчику), Исполнитель обязуется исправлять их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, в сроки, указанные в Приложении № 5 к Договору. Срок исправления любого из дефектов отсчитывается от даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об обнаруженном дефекте.

Гарантия предоставляется на программное обеспечение и полнофункциональные скомпилированные исполняемые модули программ, которые были переданы Исполнителем Заказчику в рамках Договора и оформлены Актом сдачи-приемки работ.

Договор заказа на разработку программного обеспечения

Если изменения в исходные тексты (коды) программ или модификации исполняемых модулей были внесены вне рамок Договора, либо эксплуатация ПО производится Заказчиком на программно-аппаратной платформе, не соответствующей ТЗ, либо неработоспособность ПО вызвана внесением Заказчиком изменений в базовое программное обеспечение, влияющее на работу ПО, то гарантия на такую версию ПО не распространяется. Если в период гарантийного срока обнаружатся ошибки и дефекты ПО, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию ПО до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения таких ошибок и дефектов.

Устранение ошибок и дефектов осуществляется Исполнителем своими силами и без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Исполнитель гарантирует отсутствие в разработанном ПО скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, ведущих к финансовому ущербу для Заказчика. Техническая поддержка ПО по истечении гарантийного срока, указанного в п. Договора, осуществляется Исполнителем на основании отдельно заключаемых Сторонами договоров, в которых определяются стоимость и порядок ее осуществления. В любом случае стоимость ежегодной технической поддержки не может превышать ____ (______) [27] %, включая НДС, от стоимости разработанного ПО.

Если Заказчик сочтет необходимым, то Исполнитель соглашается с тем, что на полученное Заказчиком от Исполнителя ПО распространяются требования нормативного документа Заказчика, определяющего порядок проведения контрольной компиляции с исходных текстов ПО. После ознакомления уполномоченного представителя Исполнителя с данным нормативным документом, он подписывает обязательство от лица Исполнителя о выполнении требований этого документа. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

характеристика на социального работника образец

Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и использоваться в иных целях, кроме выполнения обязательств по Договору. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также в течение ____ (______) __[28] после прекращения действия Договора. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств по нему. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

В любом случае досрочного расторжения Договора (за исключением случаев, указанных в п. Договора) Стороны должны произвести между собой не позднее ____ (______)[29] рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем, включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ, но только в том случае, если выполненная часть работ может быть использована Заказчиком в дальнейшем и Заказчик согласен принять выполненную часть работ, при этом решение о приемке / не приемке части работ Заказчик принимает исключительно по своему усмотрению, без согласования с Исполнителем.

Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за ___ (____)[30] календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении. В этом случае Стороны должны произвести между собой взаиморасчеты не позднее ___ (____)[31] рабочих дней со дня расторжения, на основании двухстороннего акта, с учетом того, что Заказчику должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, а Исполнителю оплачен результат фактически выполненной части работ.

Примерная форма договора на разработку программного обеспечения (исполнитель - физическое лицо)

В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя (если такая инициатива не была вызвана ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по Договору (в случаях, указанных в п. Договора) или обстоятельствами, предусмотренными Разделом 9 Соглашения) Заказчику в течение _____ (_____) рабочих дней со дня расторжения Договора должна быть возвращена вся сумма полученного Исполнителем аванса, включая НДС, и выплачена неустойка, включая НДС, в размере двойной ставки рефинансирования, установленной Банком России и действующей на день выплаты аванса, от суммы аванса за весь период, начиная с даты перечисления денежных средств Заказчиком по дату возврата аванса.

Датой возврата аванса является дата зачисления денежных средств на счет Заказчика.

Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности в определенных случаях, которые возникли независимо от ее воли. Обстоятельства, вызванные не зависящими от воли Сторон событиями, которых добросовестная Сторона не могла избежать или последствия которых она не могла устранить, считаются случаями, которые освобождают от ответственности, если они произошли после заключения Договора и препятствуют его полному или частичному исполнению. Случаями непреодолимой силы считаются следующие события: война, военные действия, массовые беспорядки, забастовки, эпидемии, природные катастрофы, а также акты органов власти, влияющие на выполнение обязательств Сторон, и все другие аналогичные события и обстоятельства.

Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана известить другую Сторону заказным письмом или иным доступным ей способом сразу же после наступления форс-мажорных обстоятельств и разъяснить, какие меры необходимы для их устранения, но в любом случае не позднее ____ (______)[32] календарных дней после начала действия непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности по причине указанных обстоятельств.

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документально компетентными органами. Если указанные обстоятельства продолжаются более ____ (______)[33] месяцев, каждая Сторона имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае, Стороны производят взаиморасчеты на основании двустороннего Акта, подписанного Сторонами.

Договор на создание программного обеспечения

Исключительное право на результат работ (разработанное ПО) в полном объеме без ограничений принадлежит Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Исполнитель гарантирует, что при разработке ПО по Соглашению не будут нарушены авторские, смежные и любые иные права третьих лиц. В случае если к Заказчику будут предъявлены претензии (требования, иски) со стороны третьих лиц по поводу нарушения их прав в результате использования Заказчиком полученного от Исполнителя ПО, Исполнитель по получении извещения от Заказчика обязуется выступить на стороне Заказчика, оказать всемерное содействие Заказчику при урегулировании таких претензий, в том числе взять на себя обязанность по подготовке и проведению досудебных переговоров и переписки с такими третьими лицами, а впоследствии (в том случае если Заказчик будет вынужден в силу вступившего в силу решения суда или если по согласованию с Исполнителем будет признано приемлемым возместить ущерб третьих лиц во внесудебном порядке) возместить Заказчику в полном объёме выплаченные Заказчиком третьим лицам денежные средства, все связанные с нарушением прав третьих лиц судебные издержки Заказчика и иные расходы, а также уплатить Заказчику штраф в размере _____ (_____)[34] %, включая НДС, от подлежащей возмещению суммы.

акт обработки деревянных конструкций огнезащитным составом образец

Возмещение и выплата штрафа производится Исполнителем не позднее _____ (_____)[35] рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика. Если по решению суда Заказчик не может пользоваться ПО или иным результатом услуг, или в случае если Исполнитель и/или Заказчик желает прекратить текущее использование ПО из соображений устранения нарушения прав третьего лица, Исполнитель обязан незамедлительно без дополнительной оплаты со стороны Заказчика заменить программное обеспечение, являющееся предметом претензий третьих лиц, таким образом, чтобы права третьих лиц не нарушались.

Все уведомления, извещения и сообщения в связи с выполнением Договора должны быть оформлены в письменном виде на и могут быть направлены с помощью средств факсимильной связи, электронной почтой, заказной или курьерской почтой, с подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, приведенным в Статье 15 Договора, либо по адресу, указанному ниже для соответствующей Стороны, либо по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону.

В случае направления заказной или курьерской почтой - на дату, указанную в подтверждении о вручении отправления Стороне-получателю, имеющемся у Стороны-отправителя.

форма по кнд 1150001 образец заполнения для ооо

Исполнитель обязуется регулярно представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ по Договору в формате ведения учета у Заказчика. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. При изменении адреса, реквизитов или уполномоченных (ответственных) лиц Сторон данная Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону незамедлительно, но в любом случае не позднее ____ (____)[38] календарных дней. До получения Стороной уведомления о таких изменениях исполнение Договора этой Стороной, совершённое с использованием имеющихся у неё сведений, считается надлежащим.

Договор составлен в ____ (______)[39] экземплярах, которые подписываются обеими Сторонами и имеют одинаковую юридическую силу, ____ (______) экземпляр ____ (______) – для Исполнителя и ____ (______) – для Заказчика. По завершении выполнения работ по этапу Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и передает Заказчику по Акту сдачи-приемки работ по этапу (в ____ (____)[45] экземплярах) (форма Акта сдачи-приемки работ по этапу приведена в Приложении № 4 к Договору) комплект отчетных документов на материальных носителях, включающий в себя: ____________[46] и счет на оплату.

Заказчик обязан провести проверку, принять выполненные работы и подписать все экземпляры Акта сдачи-приемки работ по этапу, ____ (____)[47] из которых направить Исполнителю в течение ____ (____)[48] рабочих дней с даты получения, либо в этот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта.

бланк меню для детского сада в картинках

При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Стороны в течение _____ (_____)[49] рабочих дней с даты получения Исполнителем мотивированного отказа согласовывают Протокол несоответствий по форме, предусмотренной Приложением № 6 к Договору, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Выявленные несоответствия по согласованному Протоколу несоответствий устраняются Исполнителем в срок, предусмотренный в Протоколе несоответствий, без увеличения объема работ и без увеличения общей стоимости работ по соответствующему этапу, указанной в Приложении № 3 к Договору.

После принятия Исполнителем мер для устранения замечаний процедура подписания Акта сдачи-приемки работ по этапу повторяется. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по соответствующему этапу. Сбербанк России ОАО, в лице ____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ___________________, в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, «Заказчик» и «Исполнитель» здесь и далее по отдельности именуются «Сторона» и совместно «Стороны», подписали настоящий акт (далее по тексту – Акт) о том, что в соответствии с Договором № ______ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г.

Договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения

С момента подписания Акта исключительное право на результаты работ (программное обеспечение) принадлежит Заказчику в полном объеме без ограничений в соответствии с п. Договора № ______ на разработку программного обеспечения от «__» ________ 20__ г. Общая стоимость работ по Договору № ________ на разработку программного обеспечения от «__» _________ 20__ г. Составляет ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей.

Заказчиком перечислен Исполнителю аванс в размере ________ (_____) рублей, включая НДС ________ (_____) рублей. Следует к оплате по Акту ________ (_____) рублей, кроме того НДС (18%) ________ (_____) рублей, итого с учетом НДС ________ (_____) рублей. Акт является основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем за выполненные работы.

4фсс последняя редакция 2017 скачать бланк

Работы выполнены Исполнителем в объеме: _____________[55], в сроки: _________________[56] и с качеством: ________________[57]. Претензии Заказчика к выполненным работам: ____________________________[58]. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Приложение к Договору № ______ на разработку программного обеспечения от "____"____________20__ г. Дефект, вызывающий повреждение или разрушение операционной системы. Дефект, вызывающий повреждение структуры или потерю данных в определенных таблицах.

нулевая декларация по усн за 2017 год для ип бланк скачать